本文目录一览：
装修黄道吉日大全！选个合适的日子开工吧！
工程合同中对施工进度计划的约定（中英文对照）
施工进度计划（中英文对照）
CONSTRUCTION PROGRAMME
施工组织设计应包含以下内容：
Following contents shall be included in Contents of Construction Organization Design
（1）施工方案；
Construction Programme;
（2）施工现场平面布置图；
Layout plan of construction site;
（3）施工进度计划和保证措施；
Construction progress plan and assurance measures;
（4）劳动力及材料供应计划；
Plan of labour and material provision;
（5）施工机械设备的选用；
Selection of machinery and equipment for work;
（6）质量保证体系及措施；
Quality assurance system and measures;
（7）安全生产、文明施工措施；
Measures of safety work and orderly construction;
（8）环境保护、成本控制措施；
Measures of environment protection and cost control;
（9）合同当事人约定的其他内容。
Other contents agreed by parties hereto.
施工组织设计的提交和修改
Submission and Amendment of Construction Organization Design
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
Unless otherwise specifically indicated in the particular condition herein, the contractor should within 14 days subsequence to signature hereof, however not later than 7 days prior to the commence day which is stipulated in Article 7.3.2 [Commence Notice], submit the Construction Organization Design to the supervisor which shall transfer the design to the employer. Except otherwise stated in particular condition, the employer and the supervisor shall within 7 days following the receipt of the construction organization design make confirmation or amendment opinion thereof. The contractor should, on the reasonable opinions and requirements of the employer and the supervisor, effect amendment and perfection thereof. Provided that it is necessary to modify the design of the construction organization design according to actual situation of the project, the contractor shall submit to the employer and the supervisor the revised construction organization design.
施工进度计划的编制
Preparation of Construction Progress Schedule
承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。
The contractor should pursuant to the stipulations of Article 7.2 [Construction Organization Design] submit detailed construction schedule which is prepared conforming to the provisions of the State law and general practice of engineering customs and usage and executed subsequent to the employers approval. The construction schedule is the basis for controlling the progress of the project, and the employer and the supervisor reserve the right to inspect the progress of the project in accordance with the construction schedule.
施工进度计划的修订 Revision of Construction Progress Schedule
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。
Provided that if the construction progress schedule is inconsistent with the contract’s requirements or the actual progress of construction, the contractor should submit the revised schedule which attached the relevant measures and information to the supervisor whom will transfer to the employer.
除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
Unless otherwise specified in the terms of particular condition hereof, the employer and the supervisor shall, within 7 days after receiving the revised construction schedule, complete examination and approval thereof, or provide the amendment opinions thereon. None of the confirmation of the employer and the supervisor on the progress schedule submitted by the contractor shall mitigate or waive the contractors any liability or obligation which is assumed by the contractor in accordance with the provisions of law and contract.
工程进度Project Schedule
双方应共同努力，按照附件四及时使工程竣工。建造期从开工日计算为____年，C可以经B同意延长竣工期。
The parties shall work together in order to endeavour to achieve he timely completion of the Project in accordance with the Project schedule as Annex 4 according to which the construction period shall be_____ years from the commencement date. However， C may extend the construction period upon the agreement of B.
The Contractor shall submit a detailed time programme to the Employer’s Representative within 28 days after receiving the Notice under Sub-Clause 8.1 [Commencement Date]. The Contractor shall also submit a revised programme whenever the previous programme is inconsistent with actual progress or with Contractor’s obligation. Each programme shall include:
在根据FIDIC金皮书8.1（开工日期）的规定收到通知后28天内，承包商应向业主代表提交详细的进度计划。当原进度计划与实际进度或承包商的义务不符时，承包商还应提交一份修改的进度计划。每份进度计划应包括：
the order in which the Contractor intends to carry out the Works, including the anticipated timing of each stage of design, Contractor’s Documents, procurement, manufacture, inspection, delivery to Site, construction, erection, testing, commissioning and trial operation;
承包商计划实施工程的次序，包括设计，承包商文件，采购，制造，检查，运达现场，施工，安装，试验和试运行的各个阶段的预期时间；
Progress Schedule进度计划
The Contractor must present a detailed construction organization design and the progress schedule to the Employers Representative and the Engineers within 5 working days after receiving the move-in notice from the Employer. And the TKS Engineer and the Employers Representative shall make confirmation or propose modification opinions within days after receiving the afore mentioned documents, failure of which shall be deemed as the consents thereto.
承包人应在收到发包人书面进场通知后的5个工作日内，向发包人代表和工程师提交一份详尽的施工组织设计和工程进度计划。TKS工程师和发包人代表应在收到上述文件后的 天内确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。
The Contractor shall organize the construction works in accordance with the process schedule confirmed by the TKS Engineer and the Employer’s Representative and shall accept the inspection and supervision by the Engineers and the Employer’s Representative in respect of the Project’s schedule.
承包人必须按工程师和发包人代表确认的进度计划组织施工，接受工程师和发包人代表对进度的检查、监督。
The Contractor must submit improvement measurements within three days as required by the Engineers and/or the Employers Representative if the actual work progress is not in accordance with the confirmed schedule, and shall execute the improvement measurements after approved by the TKS Engineer and the Employers Representative. The Contractor has no right to claim Additional Contract Price for the improvement measures if the inconsistency between actual schedule and planned schedule is attributable to the Contractor.
工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师和/或发包人代表的要求在三天内提出改进措施，经TKS工程师和发包人代表确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
提交在合同规定的时间内进度计划
Programmer to be Submitted
承包商应当在中标函签发日之后，以工程师规定的适当格式和详细程度， 向工程师递交一份工程进度计划，以取得工程师的同意。无论工程师何时需要，承包商还应以书面形式提交一份对其进行工程施工所拟采用的安排和方法的总说明，以供参考。
The Contractor shall, within the time stated in these Conditions after the date of the Letter of Acceptance, submit to the Engineer for his consent a programme, in such form and detail as the Engineer shall reasonably prescribe, for the execution of the Works. The Contractor shall, whenever required by the Engineer, also provide in writing for his information a general description of the arrangements and methods which the Contractor proposes to adopt for the execution of the Works.
无论何时，如果工程师认为，工程的实际进度不符合第34.1款中已经同意的进度计划时，承包商应根据工程师的要求提出一份修订过的进度计划，表明为保证工程按期竣工而对原进度计划所作的修改。
If at any time it should appear to the Engineer that the actual progress of the Works does not conform to the programme to which consent has been given under Clause 34.1, the Contractor shall produce, at the request of the Engineer, a revised programme showing the modifications to such programme necessary to ensure completion of the works within the Time for Completion.
Provide a typical manufacturing schedule demonstrating your ability to meet the delivery time offered in your bid.
提供典型的制造进度图，证明贵公司有能力按期提交设备。
参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交由甲方审定。施工过程中，乙方按照甲方的有关指示及修改变更要求进行相应调整。
Party B shall participate in the technical clarification on construction drawings and explanations of work procedures organized by Party A, and should develop the construction plan and the progress schedule for Party A to review. During construction, Party B should make such adjustment to the construction plan and the progress schedule per Party A's instruction and change-orders.
参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
attend the construction diagram paper or method that the first party organizes explanatory of hand over bottom on the scene, project and progress of the draw-up construction plan, hand over the first party to approve officially.
Preparation of construction design、Construction schedule、Water、Electricity, Opened and Completion notice, Concealed works acceptance files ,etc. notice Party A timely.
编制施工组织设计，施工总进度计划、用水、用电计划，开竣工通知书、隐蔽工程验收单等并及时送甲方。
PROJECT CONSTRUCTION SHCEDULE 项目实施进度表
The EPC’s contractor shall complete their work within 30 months.
The project construction schedule is arranged based on the actual situations of all the main production lines of second stage revamping and expansion project to meet the requirements of whole project starting production.
承包商应在30个月内完成EPC合同中规定的工作。项目实施进度是根据二期扩建工程各主要生产线在项目整体投产过程中的需要来进行安排。
The Accepted Programme is the programme identified in the Contract Data or is the latest programme accepted by the Project Manager. The latest programme accepted by the Project Manager supersedes previous Accepted Programme.
已认可的施工进度计划是指合同资料中所确定的施工进度计划，或项目经理认可的最新施工进度计划。项目经理认可的最新施工进度计划将取代所有先前已认可的施工进度计划。
“进度计划”指在7.1款中定义的进度计划，它也可以按7.2款进行修改。
Time Schedule means the Time Schedule defined in Article 7.1, as may be altered according to Article 7.2。
engineering, manufacturing, procurement, supply, transportation, erection and coissioning, detailed for all system and main parts of the power plant, civil works, and specified time for start/finish and relationship for each task
设计，制造，采购，供货，运输，安装，调试的总体进度表，电厂所有系统、主要部分、土建的详细进度表，开工/完工具体时间表，以及各个任务间的关系。
Present the engineer the weekly progress schedule and relevant progress statistics. A monthly report is also requested.
向工程师提供周以及月工程进度计划及相应进度统计报表。
The contractor must present the construction methods statement and the progress schedule to the engineer on the time stipulated in the contract special clauses. And the engineer makes confirmation or put forward different opinions on the time fixed in the special clauses. Otherwise, see that as agreement.
承包人按专用条款约定的日期，提交施工组织设计和工程进度计划。工程师按专用条款约定的时间确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。
The contractor shall execute the construction works in accordance with the schedule approved by the engineer and will be checked and supervised by the engineer. The contractor must submit improvements s required by the engineer if the work progress is not in accordance with the schedule, and shall execute the improvements after approval by the engineer. The contractor shall not ask for supplemental payment for this improvement if it is him who causes the delay in the schedule.
承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
为确保施工工期，甲方根据总工期（总工期以签定的合同工期为准）的要求，以周计划进行工期进度的安排，乙方必须严格按照甲方制定的周进度计划安排工作并确保其完成。
In the expectation of ensuring term of project party A will, pursuant to the requirement of general term which be subject to the term which is stipulated herein, make preparation of progress with weekly schedule with which party B should be in strict accordance, and ensure its accomplishment thereof.
根据下文第4.2款规定的要求，制订并定期更新项目的施工进度表，并协调分包商（包括供应商）的活动以确保对进度表的遵守。
Establishing and periodically updating a Construction Schedule for the Project, as required under Paragraph 4.2, below, and coordinating the activities of the Subcontractors (including suppliers) to assure adherence to the Schedule.
业主有权要求承包商在施工进度表中所示的日期前完成工程或其任何一部分，或即使承包商的延迟请求已根据通用条件第12条的规定被批准，仍然要求承包商按照施工进度表完成工程。业主根据本第4.4款要求的对工程进度的任何加速应限于承包商能合理达到的限度内，并且应使承包商有权获得一项变更指令，以涵盖任何其所承担的因该等加速工作所引起的额外成本。
The Owner shall have the right to require the Contractor to complete the Work or any part thereof before the date set forth in the construction Schedule, or to require the Contractor to complete the Work according to the Construction Schedule even though his claim for a delay has been approved under Article 12 of the General Conditions. Any acceleration in the progress of the Work required by the Owner under this Paragraph 4.4 shall be limited to that reasonably attainable by the Contractor and shall entitle the Contractor to a Change Order to cover any additional costs incurred by him as a result of the acceleration.
2018下半年开工吉日一览表 装修开工注意事项有哪些？
从古至今，人们做什么事情都希望追求天时地利人和，挑选一个良辰吉日是一件很重要的事情，新的工程、新的公司、新的店面等需要一个合适的开工吉日。本期的老黄历就带大家一起来看看2018年下半年开工吉日一览表。
2018年7月开工吉日：
公元2018年7月01日，农历二零一八年，五月(小)十八，星期日，冲鼠(戊子)煞北
公元2018年7月02日，农历二零一八年，五月(小)十九，星期一，冲牛(己丑)煞西
公元2018年7月04日，农历二零一八年，五月(小)廿一，星期三，冲兔(辛卯)煞东
公元2018年7月05日，农历二零一八年，五月(小)廿二，星期四，冲龙(壬辰)煞北
公元2018年7月09日，农历二零一八年，五月(小)廿六，星期一，冲猴(丙申)煞北
公元2018年7月18日，农历二零一八年，六月(小)初六，星期三，冲蛇(乙巳)煞西
公元2018年7月21日，农历二零一八年，六月(小)初九，星期六，冲猴(戊申)煞北
公元2018年7月27日，农历二零一八年，六月(小)十五，星期五，冲虎(甲寅)煞南
2018年8月开工吉日：
公元2018年8月02日，农历二零一八年，六月(小)廿一，星期四，冲猴(庚申)煞北
公元2018年8月03日，农历二零一八年，六月(小)廿二，星期五，冲鸡(辛酉)煞西
公元2018年8月08日，农历二零一八年，六月(小)廿七，星期三，冲虎(丙寅)煞南
公元2018年8月12日，农历二零一八年，七月(大)初二，星期日，冲马(庚午)煞南
公元2018年8月19日，农历二零一八年，七月(大)初九，星期日，冲牛(丁丑)煞西
公元2018年8月24日，农历二零一八年，七月(大)十四，星期五，冲马(壬午)煞南
公元2018年8月31日，农历二零一八年，七月(大)廿一，星期五，冲牛(己丑)煞西
2018年9月开工吉日：
公元2018年9月05日，农历二零一八年，七月(大)廿六，星期三，冲马(甲午)煞南
公元2018年9月10日，农历二零一八年，八月(小)初一，星期一，冲猪(己亥)煞东
公元2018年9月13日，农历二零一八年，八月(小)初四，星期四，冲虎(壬寅)煞南
公元2018年9月17日，农历二零一八年，八月(小)初八，星期一，冲马(丙午)煞南
公元2018年9月18日，农历二零一八年，八月(小)初九，星期二，冲羊(丁未)煞东
公元2018年9月25日，农历二零一八年，八月(小)十六，星期二，冲虎(甲寅)煞南
公元2018年9月29日，农历二零一八年，八月(小)二十，星期六，冲马(戊午)煞南
公元2018年9月30日，农历二零一八年，八月(小)廿一，星期日，冲羊(己未)煞东
2018年10月开工吉日：
公元2018年10月04日，农历二零一八年，八月(小)廿五，星期四，冲猪(癸亥)煞东
公元2018年10月07日，农历二零一八年，八月(小)廿八，星期日，冲虎(丙寅)煞南
公元2018年10月10日，农历二零一八年，九月(大)初二，星期三，冲蛇(己巳)煞西
公元2018年10月16日，农历二零一八年，九月(大)初八，星期二，冲猪(乙亥)煞东
公元2018年10月17日，农历二零一八年，九月(大)初九，星期三，冲鼠(丙子)煞北
公元2018年10月28日，农历二零一八年，九月(大)二十，星期日，冲猪(丁亥)煞东
公元2018年10月29日，农历二零一八年，九月(大)廿一，星期一，冲鼠(戊子)煞北
2018年11月开工吉日：
公元2018年11月03日，农历二零一八年，九月(大)廿六，星期六，冲蛇(癸巳)煞西
公元2018年11月11日，农历二零一八年，十月(小)初四，星期日，冲牛(辛丑)煞西
公元2018年11月14日，农历二零一八年，十月(小)初七，星期三，冲龙(甲辰)煞北
公元2018年11月16日，农历二零一八年，十月(小)初九，星期五，冲马(丙午)煞南
公元2018年11月18日，农历二零一八年，十月(小)十一，星期日，冲猴(戊申)煞北
公元2018年11月19日，农历二零一八年，十月(小)十二，星期一，冲鸡(己酉)煞西
公元2018年11月23日，农历二零一八年，十月(小)十六，星期五，冲牛(癸丑)煞西
公元2018年11月26日，农历二零一八年，十月(小)十九，星期一，冲龙(丙辰)煞北
公元2018年11月28日，农历二零一八年，十月(小)廿一，星期三，冲马(戊午)煞南
2018年12月开工吉日：
公元2018年12月01日，农历二零一八年，十月(小)廿四，星期六，冲鸡(辛酉)煞西
公元2018年12月04日，农历二零一八年，十月(小)廿七，星期二，冲鼠(甲子)煞北
公元2018年12月05日，农历二零一八年，十月(小)廿八，星期三，冲牛(乙丑)煞西
公元2018年12月09日，农历二零一八年，十一月(大)初三，星期日，冲蛇(己巳)煞西
公元2018年12月10日，农历二零一八年，十一月(大)初四，星期一，冲马(庚午)煞南
公元2018年12月11日，农历二零一八年，十一月(大)初五，星期二，冲羊(辛未)煞东
公元2018年12月22日，农历二零一八年，十一月(大)十六，星期六，冲马(壬午)煞南
公元2018年12月23日，农历二零一八年，十一月(大)十七，星期日，冲羊(癸未)煞东
装修一般几点开工?
一般来讲每天的上午9.18分、8.58分、9.58分，等都是开工时间比较好的，如果讲究风水的话，信风水的，要根据自己和家人的八字算吉日吉时。不信的，就随便什么时间开工都可以。还有不是特别注意的，选个吉日，吉日当天什么时候开工都行。
装修开工大吉注意事项：
1、动工选择吉日
装修开工大吉，要注意动工的吉日，这些老黄历上一般都有，哪天宜动土，哪天不宜动工都是写得清清楚楚，而开工之前最好是有一个仪式，普遍来说都是上香祭祀地基主，有的地方还要烧纸、放鞭炮等等。这个就看各地的习俗了。
2、孕妇不要参与
装修开工前在施工队中做一个调查，避开各种忌讳，家中有孕妇最好是不要参与。小还最好也不要去，装修开工，事情多，难免磕碰，怕造成不安全事故。而一般来说开工仪式就有家长的掌权人组织就好了。
3、开工红包讨吉利
如果你是个明事理的人，那么开工大吉给工人们准备个小红包这也是可以的。主人与工人应友好合作，给人的第一印象好，讨得工人们开心了，后期给你工作也会记你的好，卖力一些。
4、装修从吉位动工
施工装修开工大吉，最好选择吉位开始动工
1、是讨个好寓意
2、是先装吉位能够压住衰位，这样后期装修才不会出现什么意外事故。
2014年八白、九紫一白分别在正南、正北、西南;2015年八白、九紫、一白分别在正北、西南、正东方等等。每年的紫白飞星八白、九紫方位就是当年当旺之飞星，代表该方位有吉利而且强劲的正能量场，选择在这三个方位最先施工，有利家运顺畅吉祥。但是14年太岁及岁破方太岁方分别在正南、正北，15年太岁在西南，所以，2014年应先从西南方起动工，2015年先从正北动工为妙。
5、列出材料清单
在装修动工的时候，事先就要和装修队的人商量好，让他们出示一张购买材料的清单，根据装修的样式的不同、和自己的承受能力去购买，这样的半包形式，一来不会涉及到经济纠纷，二来也不存在样式喜好问题，自己选择，只是多花点时间罢了。
6、计划好工期
除了这些，我们还要注意工期的制定，比如你水电安装需要多长时间，木工又需要多长时间，瓷砖又需要多长时间，这些都要又和师傅们做好沟通，有个明确的规划，这样一来，上一个工程完成你才好预约下一个工程。时间要安排好，工序和材料也要准备好。
7、和工人搞好关系
别以为开工大吉，做完仪式之后就没你什么事儿了，装修工序复杂，里面的水分太多，要想自己心里踏实，就算是承包给别人的工程，自己也要适时去盯着，要和装修队的人搞好关系，不要对工人瞎指挥，他们有时候明知道你说的不对，可以还故意使坏，偏按着你说的来，这样后期出现问题，又得让你重新掏钱。
8、装修时间要注意
施工开始到施工全部完工，房宅内要保证天天有人或者有声响。这样一来，有人气，风水讲求藏风聚气，在装修初期就要注意这些，但是保证声响，时间呀要注意，按照规定的装修时间施工，别人午休不要动工，晚上也不要动工发出声响。
9、遵守装修忌讳
餐厅和厨房因为会用掉大量的水，而水正是财富的象征，所以不利于财运的蓄积。另一方面，餐厅厨房又具有压制凶方煞气的功能，厨房和餐厅的位置关系整个家庭的财运以及人际关系。所以这个几个功能去在装修的时候要把各个方面都考虑好，忌讳要避开。
10、后期工作不懈怠
装修不仅要讲求初期的开工大吉，后期也不能懈怠，家庭装修中安装灶台和安装门、安放床的时候要择日而行。工装中要注意安门和安放办公桌、收银台的日期。
建设工程开工日期、竣工日期、工期延长索赔法律问题分析
一、工期的定义及合同表现形式
住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局在2020年颁布的《建设项目工程总承包合同》（示范文本GF-2020-0216）规定:
工期是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。
合同工期在合同协议书中表述为：
计划开始工作日期： 年 月 日。
计划开始现场施工日期： 年 月 日。
计划竣工日期： 年 月 日。
工期总日历天数： 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。（这里的总日历天数包含了法定节假日、雨季等情况）
计划开始工作日期是指合同协议书约定的开始工作日期；划开始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期。虽然合同中约定了上述开工日期，但实践中，合同的履行与上述约定日期并不完全一致。这样一来，实际开工日期就显得极为重要，它是指工程师（也就是监理）按照合同约定发出的符合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期，这个也就是我们常见的开工令。值得注意的是，开工通知载明的开工日期是否是确定实际开工日期的唯一依据？实践中，仍然存在开工令发出了，但是开工条件尚不具备，那么此时其上记载的开工日期能否继续作为实际开工日期？此外，承包人实际进场施工时间能否作为开工日期？如果发包人或者监理未发出开工通知，且承包人实际进场时间不明，如何认定开工日期？建设工程施工合同、建筑工程施工许可证、开工通知、开工报告、竣工验收报告或者竣工验收备案表可能记载不同的开工日期，如何认定开工日期等问题。
这些情形在项目开始施工时经常会发生，如果双方当事人能够协商一致，通过签署补充协议、会议纪要等文件明确开工日期，那就皆大欢喜，这里需注意签署双数协议、文件的发包人代表、工程师必须获得相应授权。如果不能协商一致呢，这里就需要了解《建设工程施工合同司法解释（一）》第8条的有关规定，具体为当事人对建设工程开工日期有争议的，具体认定方式如下：
一是发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。
二是开工通知未发出，承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。
三是发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。
掌握了上述法定认定规则，就应该了解到合同约定的计划开工日期、实际控制的开工节点与法律规则下实际的开工日期不一致时，以法律规则下认定开工日期为准。反映到项工期管理方面，通常双方协商一致，没有争议的情况下，以协商一致的日期为准，如项目实施过程中，签订了补充协议，补充协议对开工日期达成一致，则以重新达成一致为准，这里需要注意的是签订补充协议约定开工日期时需注意考虑是否改变了我方之前基于法律规定或约定的开工日期，此改变是否有利于我方等因素。如果在双方当事人对开工日期有争议时，则按照刚才法定规则进行判断，如果开工通知中记载的开工日期，但是现场具备施工条件的日期在后面，则开工日期应为具备施工条件之日，但需注意项目部一定要固化具备施工条件之日在后的证据材料，及时与发包人沟通重新确定开工日期。我们在检索某置业有限公司建程施工合同纠纷纠纷一案中，法院查明：发包人认为根据《工程开工令》记载，工程开工时间实为2014年8月。承包人举证2015年3月现场才具备施工条件，虽然承包人提前进场，但由于不具备施工条件，相关主管部门也发函要求停工。因此开工日期应为具备施工条件之日，相较于发包人主张但开工令载明之日整整完了半年多之久，大大维护了承包益，若是承包人不能拿出具备施工条件之日的证据材料，则很可能以发包人开工令载明日期为开工日期。因此，建筑企业一定要高度重视具体开工条件之日的证据管理工作。
那是不是晚于开工令的具备开工条件之日就一定优先呢？这里需要做以下区分，依据还是《建设工程司法解释（一）》第8条，如果是非承包人原因导致开工条件不具备的，则以具备开工条件之日为开工之日；如果因承包人原因导致开工时间推迟的，则以开工令载明日期为准，如果出现此种情形，则项目施工管理要相应做考虑，妥善应对。
若承包人经经发包人同意已经实际进场施工的的，开工日期以实际进场之日为准。实践中这种情况非常之多，发包人往往着急项目建设进度，承包人为了预防后续材料上涨等价格风险，往往急于进场施工，发包人同意的情形下，表明承包人与发包人就实际进场施工时间达成一直意思表示，承包人经发包人同意提前进行施工，收益与风险应自担，实际进场之日为开工之日，咱们项目要按照实际进场之日合理安排工期，并不是提前进场就增加了总工期，实际上总工期未变。正是由于总工期未变，尤其需要注意的是要严格区分我们提前进场是正式开工还是施工准备，如果提前进场只是侧重于施工准备等工作，并未大规模施工，则此时以进场时日期认定为开工日期将对承包人大为不利，且非常有可能后续因延误总工期被追究违约责任，因此项目部在发包人同意进场的文件中要明确的开工日期以后续正式施工日期为准，保留好相关证据。
在检索的案例中，某施工单位经发包单位同意进场施工，但只是做施工准备工作和各种杂活，尚未全面正式开工，结算时双方分歧越来越大，发包人以进场日期为开工日期，辅以总工期计算，主张承包人工期延误违约赔偿，由于承包人未进场时未要求发包人明确进场仅为辅助性工作，后续协商正式开工日期等证据文件，最终进场日期被认定为开工日期，并承担了工期延误赔偿，为企业造成了损失。因此，在法定规则认定下，我们提前进场但未全面开工的前提下，要取得相关证据，最好是发包人认可的后续协商正式开工日期的签认文件。
我们项目部根据《建设工程司法解释（一）》第8条第1款第2款做好项目开工管理的情况下，一般能规避大部分开工日期风险。但若没有做好则，根据第3款无开工日期且实际开工时间不明，应综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。此种情况认定规则是个案个分析，判断结果根据实际证据来判断，请专业人士判断。
二、竣工日期认定及合同表现形式
●开工日期是起点，竣工日期就是终点，计算工期长度离不开起始点的确认。尽管合同关于竣工日期的约定基本为竣工验收合格之日为准，但实践中，承包人提交竣工验收报告后，因为发包人拖延验收或工程未经验收即投入使用的情况时有发生，《建设工程施工合同示范文本》关于竣工日期的规定。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发工程接收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。因发包人原因，在工程师收到承包人竣工验收申请报告42天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
面对可能出现的竣工日期争议，根据《建设工程司法解释一》《建设工程施工合同示范文本》具体认定规则如下：
1.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
2.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
3.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
通常都理解竣工日期以竣工验收合格之日，但是不是一成不变的，当然不是，上述《建设工程司法解释（一）》第9条的认定规则，其中第2款、第3款情形下，开工日期相较于竣工合格之日都提前了，这对承包人避免违约责任，尽早获得质保金返还等至关重要，但履约过程中需注意加强证据意识，保留好提交竣工申请报告、发包人、工程师签收等证明发包人拖延验收的相关证据；若发包人擅自使用的，要收集保留好发包人使用的相关证据。在争议解纷解决中，只有举证成功，方能获得第9条第2款、第3款的权益保障。
检索到某建设工程纠纷一案。A公司于2008年12报验，12月经四方验收为合格工程，现1#楼有两个竣工日期，按顺序应以2008年12月为竣工日期。法院认为：案涉工程按时竣工验收，不存在拖延验收情形，案涉工程第一次竣工验收不能达到预期要求，双方才进行第二次验收，故竣工时间应以第二次验收时间为准。
三、工期顺延有关规定
●当出现不可归责于承包人的事由，导致建设工程不能按时完工时，承包人可主张顺延工期，除合同另有约定外，通常无需承担顺延工期的责任。2020年《建设项目工程总承包合同》（示范文本GF-2020-0216）下来情形之一为因发包人原因导致工期延误，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：
（1） 根据第13条[变更与调整]的约定构成一项变更的；
（2） 发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的；
（3） 发包人、发包人代表、工程师或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍；
（4） 发包人未能依据第6.2.1项[发包人提供的材料和工程设备]的约定提供材料和工程设备导致工期延误和（或）费用增加的；
（5） 因发包人原因导致的暂停施工；
（6） 发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。
此外，还有因承包人造成的工期延误、行政审批迟延、异常恶劣的气候条件、不可抗力等因素，造成工期延误。《民法典》798条，隐蔽工程在隐蔽前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工期，并有权主张损失赔偿。《建设工程司法解释一》10条，当事人约定顺延工期应对经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定期限内向发包人或监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予以支持。11条竣工验收前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经坚定合格的，坚定期间为顺延工期期间。
●建筑企业应该怎么做？
当出现工期顺延事由时，承包人需要按照施工合同约定的期限、程序及文件要求及时向发包人或监理人申请顺延工期，并收集留存发包人、监理人确认顺延工期的签证等证据，避免过期失权或证据不足风险。这就需要我们项目上每一位人员，从管理层到业务层都要紧记项目的关键工期节点以及开工、竣工时间节点，充分把握住延期规则，做好过程业主、监理签认工作，避免非我方原因导致工期延误因为过程疏忽而致最后无法主张，还需对业主承担违约责任，可能为企业造成重大损失。
检索到某建设工程施工合同纠纷一案，法院认为，第一，C公司支付D公司的工程进度款确有未能按照合同约定时间支付的情况，应当给予工程延期。第二，工程设计变更延迟提交图纸应当给予工期延期；第三，因中考、高考等原因，根据相关部门的要求，停止施工期间工期予以顺延。第四，因某地出现安全事故，停工安全整改期间工期予以顺延。第五，根据双方的《工程总承包意向协议书》约定，国家法定假日及春节工期顺延。
对于持续大雨影响的停工影响，C公司未提供相应证据，不予确认。对于因外墙干挂未入场导致工期延误，证据不足，不予确认。
从上述案例可以可见，合同签订的条款内容、合同履约过程中的证据留存是多么重要。我们项目工作人员一定要对合同十分熟悉，对过程中影响工期的情形及时保留证据材料，并注意获得证明实际影响工期天数的证明材料。
建筑企业可对工程合同范本合同清单制作项目管控清单，做为动态监控项目工期法律风险防范的重要一环，及时预警、掌握项目工期延误情形，按程序向发包人作出申请，防范、化解工期风险。
如何读者觉得有用，希望给予关注点赞转发支持，会努力更新更多实用文章，谢谢。
2023年一级建造师《法规》时间点总结记忆宝典
根据历年全国一级建造师职业资格考试《建筑工程法律法规》专业考试分值分布规律，有关时间的考点每年会考到3~6个，有关的时间知识点较多，知识点容易混淆，本文总结有关时间节点的高频考点。
一、时间：0小时
1、开标时间与投标截止时间要求同一时间。
2、对开标的异议要求开标当场提出，当场答复。
二、时间：1小时
安全生产事故的报告：单位负责人接到报告后，应当于1小时内向县级以上政府安监部门和有关部门报告。（民报官1小时）
三、时间：3小时
加班时间限制：一般每日不超过1小时；特殊原因在保障劳动者身体健康的条件下每日不得超过3小时，但是每月不得超过36小时。
四、时间：4小时
非全日制用工：一般平均每日工作时间不超过4小时，每周累计不超过24小时。
五、时间：24小时
在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。
六、时间：48小时
1、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查；监理人不能按时检查的，应在检查前24小时向承包人提出书面延期要求，但延期不能超过48小时；监理人未按时检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格。
2、诉前证据保全：法院必须在48小时内作出裁定。
七、时间：3日（或3个工作日）
1、资格预审文件澄清或修改：提交资格预审申请文件截止时间至少3日前。
2、试用期解除劳动合同：劳动者在试用期内提前3日通知用人单位可以解除劳动合同。
3、招标人对招标文件异议的答复时间：收到异议之日起3日内。
4、中标候选人的公示：依法必须招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。
5、评标结果异议：投标人或其他利害关系人对依法必须招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。
6、招投标受理投诉时间：行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉。
八、时间：5日
1、招标文件（资格预审文件）的发售时间：自出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日。
2、依法必须招标的项目提交资格预审申请文件的时间：自资格预审文件停止发售之日不得少于5日。
3、投标保证金的退还：招标人与中标人签订合同后5日内。
4、质量监督机构：于工程竣工验收后5日内，应向委托部门报送建设工程质量监督报告。
九、时间：7日
1、施工许可证的颁发：发证机关应当自收到申请之日起7日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。对于不符合条件的，应当自收到申请之日起7日内书面通知建设单位，并说明理由。
2、建设工程开工日期：监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
3、民事诉讼的受理：收到起诉书之日起7日内决定是否受理。
4、文物发现的报告和处理：在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。
5、生产安全事故补报时间：道路交通事故、火灾事故7日内补报。
十、时间：10日
1、安全生产许可证变更：在变更后10日内到原发证机关办理变更。
2、招投标投诉时间：投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符
合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。
3、举证时限：第一审普通程序案件不得少于15日，当事人提供新证据的第二审案件不得少于10日。
十一、时间：15日
1、招标文件的澄清或修改时间：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改影响投标文件的编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
2、确定中标人后向政府报告的时间：依法必须招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
3、竣工验收备案：竣工验收合格之日起15日内报建设行政主管部门或其他有关部门备案
4、可能产生环境噪声污染的施工：在城市市区范围内，建筑施工过程
中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报。
5、劳动仲裁裁决的起诉期：当事人对仲裁裁决不服的，可自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。
6、法院判决书的上诉期：判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉。
7、管辖权异议：当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出；受诉法院应当在受理异议之日起15日内作出裁定。
8、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
十二、时间：20日
编制投标文件时间：依法必须招标的项目，自招标文件开始发售之日至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。
十三、时间：1个月（或30日、或30个工作日）
1、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
2、劳动者预告解除：劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。
3、经济性裁员：提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见。
4、资质证书的变更：工商变更手续后30日内办理资质证书变更手续。
5、安全事故补报时间：一般事故30日内补报。
6、应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。
7、建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告。
8、效力待定合同：相对人可以催告法定代理人在一个月内予以追认。法定代理人未作表示的，视为拒绝追认
9、企业申请工伤认定的时间：为1个月。
十四、时间：2个月（或60日）
1、事故调查期限：事故发生之日起60日内提交事故调查报告；最长可延长60日。
2、行政复议的申请：当事人认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请。行政复议机关一般应当自受理申请之日起60日内作出行政复议决定
十五、时间：3个月（或90天）
1、领取施工许可证之日起3个月内开工。
2、施工许可证领取后开工时间延期以两次为限，每次不超过3个月（提示：最长9个月不开工。）。
3、建筑业企业资质证书延期：应当于资质证书有限期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。
4、安全生产许可证的延期：企业可于安全生产许可证期满前3个月向
原发证机关办理延期手续。
5、一审简易程序：应当在立案之日起3个月内审结。
6、发包人原因时缺陷责任期的确定：在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。
7、女职工生育享受不少于98天的产假。
8、不良行为公布的最短时间：省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月。
9、试车考核期的保险责任一般不超过3个月，否则应另加收保险费。
10、合同解除提出异议的时间：异议期限没有约定时最长为3个月。
11、劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。
十六、时间：120天
可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形：因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。
十七、时间：6个月
1、开工报告：因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
2、未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。
3、诉讼时效中止发生时间：在诉讼时效期间的最后6个月。
4、试用期：三年以上固定期限和无固定期限：不得超过6个月。
5、经济性裁员：六个月内重新招用人员的，同等条件下优先招用被裁减的人员。
6、一审普通程序：应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月；还需要延长的，报请上级法院批准。
7、行政诉讼：行政争议未经行政复议的，应当自知道作出具体行政行为之日起6个月内起诉；经过行政复议的，应当在收到行政复议决定书之日起15日内起诉。
8、当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提
出。
9、租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。
10、建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工资料。
十八、时间：7个月
女职工怀孕7个月以上，不得安排加班和夜班。
十九、时间：1年
1、施工许可证：中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
2、申请劳动争议仲裁的时效期间：一般为1年。拖欠劳动报酬争议不受1年限制，但应当自劳动关系终止之日起1年内提出。
3、撤销权的消灭：知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权；明确表示或以行为放弃撤销权。
4、自用工之日起超过一个月但不满一年：向劳动者每月支付二倍的月工资。
5、自用工之日起满一年：视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
6、单位不申请工伤认定的情况下，劳动者自行申请工伤认定的时间：为1年。
7、商标应当在期满前12个月内申请续展注册，在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽限期，可以无数次续期。
二十、时间：2年
1、最低保修期：供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
2、用人单位（劳务派遣单位）：劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立二年以上的固定期限劳动合同；
3、向法院申请执行的期限为两年。
4、建造师不予注册情形：被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年；
二十一、时间：3年
1、注册建造师的有效期：3年。
2、安全生产许可证有效期：3年。
3、普通诉讼时效期间：3年。
4、建筑市场诚信行为记录信息的公布公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。
5、建造师初始注册：自资格证书签发之日起3年内提出申请，逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
6、不予注册的情形
1）非执业原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满3年；2）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故；二十二、时间：5年
1、最低保修期：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
2、建造师不予注册的情形：因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年；
3、施工企业资质证书：有效期为5年；延续期也是5年。
二十三、时间：10年
1、实用新型保护期：10年。
2、商标有效期为10年，自核准注册之日起算。
3、应当订立无固定期限劳动合同情形之一：劳动者已在该用人单位连续工作满十年的；
二十四、时间：12年
劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的上年度职工月平均工资的三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。
二十五、时间：15年
外观设计保护期：15年。
二十六、时间：20年
1、发明保护期20年。
2、诉讼时效最长保护期：20年（客观起算时间：权利被侵害之日）。
3、租赁合同最长有效期：20年。
二十七、时间：50年
著作权保护期
1、自然人：生前加上死后50年。
2、法人：发表之日起50年。
二十八、其他时间汇总
1、保险期限
1）起始：开工时或材料设备运抵工地时（以先发生者为准）。
2）终止：验收合格时或实际占有使用时（以先发生者为准）。
3）任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。
2、工程欠款利息的起算时间：应付款日
1）建设工程已实际交付的，为交付之日；
2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
3、试用期
1）劳动合同期限三个月以上不满一年：不得超过一个月。
2）劳动合同期限一年以上三年以下：不得超过二个月。
3）三年以上固定期限和无固定期限：不得超过六个月。
4、最低保修期限
1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏5年；
3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
5、各种起算时间
1）开标时间：招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。
2）投标有效期的起算时间：提交投标文件截止之日起算。
3）企业法人成立时间：工商部门登记之日。
4）劳动关系建立时间：用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。（提示：不是劳动合同签订日）
5）合同成立（生效）时间：双方签字盖章时（例外：定金合同、自然人之间借款合同、保管合同自给付时生效）。
6、各种百分比
1）投标保证金一般不得超过招标项目估算价的2%。
2）履约保证金不得超过合同价款总额的10%。
3）定金不得超过主合同标的额的20%。
4）质量保证金不得超过合同结算价的3%。
5）设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的30%。
6）建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年内的，预付费用不低于费用总额的50%；一年以上的预付30%。
7）劳动者在试用期的工资不得低于本单位同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
8）分期付款解除：分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。
9）项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。
10）应就地取材，施工现场500km以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。
11）力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。
12）节能：照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20％。
13）节地：临时设施占地面积有效利用率大于90%。
11、应当重新招标的情形
1）通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标；
2）投标人少于3个的，应当依法重新招标。
12、每年一次的情形
1）施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训。
2）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。
